+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор на паставку камня

Договор на паставку камня

На условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Поставщик обязуется продать передать в собственность Покупателю керамогранитные плиты: по поступившей заявке свободная форма от покупателя. Поставка Товара осуществляется полной партией. Марка, количество, цены, сроки, порядок оплаты и условия поставки каждой партии согласовываются в спецификациях. Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего договора. Товар передается Покупателю в собственность в количестве ассортименте , цене и сроках указанных в Спецификации.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

На условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Поставщик обязуется продать передать в собственность Покупателю керамогранитные плиты: по поступившей заявке свободная форма от покупателя. Поставка Товара осуществляется полной партией. Марка, количество, цены, сроки, порядок оплаты и условия поставки каждой партии согласовываются в спецификациях. Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего договора. Товар передается Покупателю в собственность в количестве ассортименте , цене и сроках указанных в Спецификации.

Товар со склада Поставщика отгружается силами и за счет Поставщика, а доставляется до места назначения, силами и за счет Покупателя.

Если иное не предусмотрено договором и приложениями к нему. Срок вывоза Товара своими силами должен быть произведен не позднее чем в течение 5 пяти банковских дней с момента уведомления о поступлении Товара на склад Поставщика.

Приёмка Товара по количеству производится на складе Поставщика представителем Покупателя. В случае выявления несоответствия отгружаемого товара спецификации или накладной, Поставщик обязан представить недостающий Товар, а при невозможности это сделать, Товар принимается в количестве по факту, с обязательным внесением в накладную исправлений.

В дальнейшем, по согласованию Сторон, Поставщик обязан вернуть излишне уплаченную сумму или за свой счет осуществить допоставку Товара. Риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Покупателю на складе Поставщика при отгрузке товара и подписания товарной накладной, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания представителем Покупателя перевозчиком товарной и товарно-транспортной накладной. Товар ненадлежащего качества скрытые производственные дефекты , обнаруженный Сторонами при сдаче-приёмке, или реализации, или использовании Товара, подлежит - по выбору Покупателя - возврату Поставщику или обмену за счет Поставщика при условие наличия товара на складе поставщика, в течение четырнадцати календарных дней с момента предъявления Покупателем претензии по качеству Товара.

При увеличении сроков обмена товара ненадлежащего качества Поставщик обязан уведомить Покупателя заблаговременно за 2 дня до предполагаемого начала процедуры обмена. Надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара, считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю его представителю или перевозчику утвержденному Покупателем и согласованному с Поставщиком.

Под партией товара далее следует понимать перечень товара, указанный в каждой конкретной Спецификации и накладной. Общая сумма договора определяется общей суммой накладных, прилагаемых к настоящему договору. Цена Товара включает в себя стоимость товара, указанного в п. Цены после оплаты в указанные сроки изменению не подлежат. Покупатель оплачивает каждую партию Товара, по цене, указанной в Спецификации, на основании счета Поставщика.

Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, с обязательной ссылкой в основании платежа на настоящий Договор и Спецификацию соответствующую данной поставке. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика. За нарушение сроков оплаты товара, установленного в п. При нарушении сроков поставки по п.

Взыскание пени является правом, а не обязанностью Сторон, и производится только по письменному требованию Стороны, заявляющей требование об оплате пени. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря года.

Настоящий Договор может быть пролонгирован продлен дополнительным соглашением между его Сторонами. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему и иная информация, полученная Сторонами в результате заключения и исполнения настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны гарантируют облюдение конфиденциальности в отношении информации и документов, полученных в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.

С переданными документами и информацией, имеющими конфиденциальный характер, могут быть ознакомлены лишь лица Поставщика и Покупателя, которые непосредственно связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. Стороны также не имеют права использовать полученную в связи с исполнением настоящего договора информацию в личных целях, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

Полное или частичное разглашение указанной информации, а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон, оформленной документально за исключением информации, распространение которой предусмотрено в установленных действующем законодательством Российской Федерации случаях. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы форс-мажор , возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств настоящего Договора, не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны уведомить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок, всеми доступными средствами и всеми возможными способами с предоставлением справки из Торгово-Промышленной Палаты или другого уполномоченного на то органа, подтверждающего факт наличия таких обстоятельств.

В случае невыполнения настоящего условия виновная сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, и обязана возместить неустойку штраф, пени и все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

Изменение условий и дополнений к настоящему Договору оформляются при взаимном согласии Сторон письменно в виде дополнений к настоящему Договору. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке с указанием объективных причин. Одностороннее расторжение Договора осуществляется уведомлением другой Стороны с помощью организации федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомлением. При неполучении ответа в двухнедельный срок Договор расторгается.

В течение этого срока Стороны обязаны выполнять свои обязательства по настоящему Договору. Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

В случае возникновения разногласий Стороны разрешают их конструктивно в порядке проведения взаимных переговоров переписки , иных согласительных процедур, в целях заключения справедливого юридического соглашения с учётом разумных интересов Сторон , в течение 10 рабочих дней со дня получения письменной претензии.

При отсутствии указанного соглашения каждая из Сторон вправе вчинить предъявить контрагенту иск в соответствии с законодательством Российской Федерации. В таком случае споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца. С Товаром предоставляются следующие документы: счет, счет-фактура, накладная, сертификат качества и другие документы необходимые для вышеуказанного Товара.

Москва, 1-й Варшавский пр-д, д. Скачать прайс. Подбор продукции. Colori Viva Colorker Cristacer. Договор поставки. Предмет Договора. Условия поставки Товара. Поставляемый Товар маркируется и упаковывается в тару, отвечающую за сохранность товара.

Цена Товара. Порядок и сроки оплаты. Ответственность Сторон. Уплата пеней не освобождает Поставщика и Покупателя от обязательств по настоящему договору. Заключительные положения. Москва, ул. Вавилова, д. Служба поддержки клиентов 24 часа: г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д.

Телефон или email:. Забыли пароль? Электронная почта:. Выслать пароль.

Договор поставки

Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях. Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.

.

.

Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях. Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ.

Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара. Посредством факсимильной, электронной Интернет связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара.

Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы акт приемки-передачи, товарные накладные.

Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ , , Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки.

Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии.

После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя.

Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.

В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере руб. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. По соглашению сторон. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон. Москва, ул. Селезневская, д.

E-mail: anna. Студия WebAvtor. Фото посмотреть на девушек на сайте.

.

.

.

.

.

.

1. Предмет Договора. На условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Поставщик обязуется продать (передать в собственность) Покупателю керамогранитные плиты: по поступившей заявке (свободная форма) от покупателя. Поставка Товара осуществляется полной партией. Марка, количество, цены, сроки, порядок оплаты и условия поставки каждой партии согласовываются в спецификациях. Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего договора. Товар передается Покупателю в собственность в количестве (ассортименте), цене и сроках указанных в Спецификации. 2. Условия поставки Товара.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Любомира

    Памятай чужиниць тут господар хто завгодно але НЕ украiнець. Незнаю хто як , але я на виборах за Зеленского бо то все вже зашкварене так що нема де пробу ставити

  2. tranvoaphade

    Здравствуйте. Помогите с вопросом о досрочном снятии судимости и снятии дополнительного наказания. Осуждён по ст.264.1 условно с испытальным сроком 2.6г. и дополнительно 3 года не управлять ТС. Без прав никуда. Поможет ли амнистия или помилование? Что делать?

© 2018-2021 illuminati-order.ru